案件索引：（2020）最高法民终912号
14. 最高法院：工程延期存在案外人阻工、部分商户营业影响施工等外部因素，业主方未按约支付工程款、发包方对外分包工程未及时完工、施工方违法转包、天气等不可抗力和不能归责于双方的原因 。有工程联系单、封闭施工通知等相关往来函件、内部承包合同书、证人证言、现场照片等证据予以佐证 。一审认定双方共同过错导致工期延误并无不当 。施工方主张其停工损失包括停工期间应付施工队管理人员工资、各班组工人工资补偿费、施工机具租赁损失费、施工材料停放损失费、施工用具租赁损失费，房屋租金等，并向一审提交停工损失赔偿费用统计表 。发包方主张其经济损失包括逾期交房合同损失违约金、工期违约损失、工人工资、电费、设备租金等，向一审提交其与案外人的借款协议书、《商铺委托管理合同》《商品房买卖合同》、电费收据、工期延误期间员工工资表等 。首先，双方提交的证据均不足以证明实际产生的损失金额 。其次，因双方共同过错导致工期延误 。故一审认定双方自行承担责任并无不当 。
案件索引：（2020）最高法民终746号
15. 最高法院：工程延期导致的材料涨价损失，承包人提交的材料涨价损失清单系单方制作，采样时间和计算依据不详，发包人不予认可 。且工程延期的责任不能仅归咎于发包人，承包人要求发包人赔偿工程延期导致的材料涨价损失，没有事实和法律依据 。
案件索引：（2020）最高法民申2939号
– End –
声 明
本号对相关案例的整理、总结和归纳，只为团队学习提升之用，对法院的事实认定、裁判理由、裁判观点，均保持中立，不排除因当值律师学识所限，错误理解了裁判原文的意思，故文章仅供参考，文末有案件索引，建议阅读裁判文书原文 。

• 无偿献血的条件和标准，初次献血的注意事项
• 管法兰标准
• 合同的条款主要包括哪些
• 宝马3gt胎压标准是多少
• 北京五险一金最新标准 北京社保最低交多少钱
• 一般合同违约赔偿标准 单方终止合同赔偿标准是什么
• 北京五险一金最高标准 北京五险一金最低基数是多少
• 承揽合同纠纷法律规定 加工承揽合同纠纷有哪些
• 符合国五标准的车有哪些
• 哪些车符合国四标准